Вопрос ответ

Информационное сообщение на проведение капитального ремонта МКД

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора и выполняемых работах можно получить по адресу 660113, г. Красноярск, ул. Карбышева 28А в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00, в пятницу с 9.00 до 12.00).

Порядок проведения отбора

Способом проведения отбора является запрос предложений, при котором подрядные организации определяются комиссией (далее – отбор) на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

Подрядные организации, желающие принять участие в отборе, должны направить свои предложения (заявку) для отбора в запечатанном конверте, на котором должно быть написано только наименование подрядной организации, документы должны быть прошиты, листы пронумерованы, по вышеуказанному адресу, в рабочие дни (согласно графика работы ООО ЭнергоАудитИнвест по адресу: 660113, г. Красноярск, ул. Карбышева 28А).

Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, включают согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

Сроки подачи предложений

Срок подачи подрядными организациями предложений (заявок) о выполнении ремонтных работ составляет десять рабочих дней со дня опубликования настоящего извещения о проведении отбора, в рабочие дни (согласно графику работы управляющей организации) по вышеуказанному адресу.

• Начало срока подачи предложений: 05.07.2023 г. 08:00
• Окончание срока подачи предложений: 18.07.2023 г. 15:00

Документы принимаются по месту нахождения управляющей компании до 15:00 ч. 18.07.2023 г.

Ознакомление с документами

Вскрытие конвертов и отбор подрядных организаций состоится по месту нахождения управляющей компании ООО ЭнергоАудитИнвест в 15:00 18.07.2023 г.

Подрядные организации могут ознакомиться с локальными сметами на заявляемые виды работ и проектом договора подряда, а также с формой заявки для участия в отборе на выполнение капитального ремонта жилого дома в управляющей компании ООО ЭнергоАудитИнвест.

Документы для предоставления

Предложение подрядной организации должно содержать:

• Заявка для участия в отборе на выполнение работ многоквартирных домов подается подрядной организацией по форме, указанной в Приложение к Распоряжению администрации города от 13.04.2010 № 6-гх О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Реквизиты для участия в отборе

Для участия в отборе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов необходимо предоставить следующие документы и информацию:

Копии выписок из реестра о допуске

• Копии выписок из реестра о допуске саморегулируемых организаций, необходимых в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на проведение соответствующих работ (заверенные руководителем подрядной организации) со сроком действия до окончания договора на выполнение работ.
• Копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации по подготовке проектной документации.
• Копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации по выполнению инженерных изысканий при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в части проведения технического обследования.

Описание работ

Предоставьте краткое описание предлагаемых работ, включая технологии и материалы, а также их объективные технические и качественные характеристики.

Информация о гарантии качества

Укажите срок предоставления гарантии качества.

Наличие специальной техники и механизмов

Предоставьте информацию о наличии специальной техники и механизмов, подтвержденную копиями документов, удостоверяющих право собственности или аренды на соответствующую технику.

Квалифицированные кадры

Справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников и сотрудников рабочей специальности.

Опыт работы

Укажите информацию о периоде осуществления деятельности, объемах выполненных работ в рамках капитального ремонта за последние два года.

Сроки и цена договора

Информация о сроках выполнения работ по капитальному ремонту и цене договора.

Справки об отсутствии дисквалификации

Предоставьте справки об отсутствии дисквалификации руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и других лиц.

Справки о причастности к экстремистской деятельности

Справки об отсутствии информации о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Этот перечень документов и информации необходимо представить для участия в отборе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Отбор подрядных организаций

К отбору допускаются подрядные организации, предложения которых соответствуют требованиям к участникам отбора в соответствии с Положением, и перечень документов, предоставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявок.

Требования к участникам отбора:

1. Отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетных инвестиций.

3. Подрядные организации не должны:

   • находиться в процессе ликвидации или реорганизации;
   • быть в процедуре банкротства;
   • иметь деятельность приостановленную в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4. Подрядные организации не должны быть иностранными юридическими лицами или российскими юридическими лицами, в капитале которых доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%.

5. Подрядные организации должны иметь свидетельство о допуске саморегулируемых организаций на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

6. Участники отбора не должны быть причастны к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения.

Регистрация заявок

Поданные в срок предложения подрядной организации на участие в отборе ООО ЭнергоАудитИнвест регистрирует в день подачи заявок в журнал регистрации.

Отклонение предложения участника отбора

Основания для отклонения предложения участника отбора на стадии подачи предложений:

• Несоответствие условиям отбора.
• Подача заявки после указанной даты и (или) времени.

Translated Russian text to English:

Selection of subcontractors

Subcontractors who meet the requirements for participants in the selection in accordance with the Regulations and the list of documents provided by the participants in the selection to confirm their compliance with the requirements no earlier than 30 calendar days before the date of application are allowed to participate.

Requirements for participants in the selection:

1. Absence of arrears in taxes, fees, and other mandatory payments to the budgets of the budgetary system of the Russian Federation.

2. Absence of overdue debt for the return to the corresponding budget of the budgetary system of the Russian Federation of subsidies for budget investments.

3. Subcontractors must not:

   • be in the process of liquidation or reorganization;
   • be in bankruptcy proceedings;
   • have their activities suspended in accordance with the legislation of the Russian Federation.

4. Subcontractors must not be foreign legal entities or Russian legal entities, in the capital of which the share of participation of foreign legal entities exceeds 50%.

5. Subcontractors must have a certificate of admission from self-regulatory organizations to carry out work on the capital repair of residential buildings.

6. Participants in the selection must not be involved in extremist activities, terrorism, or the proliferation of weapons of mass destruction.

Registration of applications

Applications submitted on time by a subcontractor for participation in the selection are registered on the day of application by the company EnergoAuditInvest in the registration journal.

Rejection of the proposal of the selection participant

Reasons for rejecting a proposal from a selection participant at the proposal stage:

• Non-compliance with selection conditions.
• Submission of an application after the specified date and/or time.

Критерии оценки для подрядных организаций

В случае предоставления заявки нарочным заявителю выдается расписка в получении заявки с указанием даты и времени получения заявки и присвоенного регистрационного номера.

Вскрытие конвертов с предложениями

Производится комиссией (далее — комиссия).

Повторный отбор подрядных организаций

В случае если не получено ни одного предложения подрядной организации, ООО ЭнергоАудитИнвест повторно в течение пяти рабочих дней, проводит отбор подрядных организаций.

Победитель отбора

Если подана заявка, соответствующая требованиям распоряжения, только одной подрядной организацией, ООО ЭнергоАудитИнвест признает данную организацию победителем отбора.

Критерии и порядок оценки предложений

Сроки выполнения работ

Наружные работы (ремонт фасадов зданий, усиление строительных конструкций зданий снаружи, ремонт кровель и т. д.):

• В рамках действующих строительных норм и правил, технических условий, государственных стандартов с 15 апреля по 15 октября текущего года — 5 баллов
• Иные условия — 1 балл

Внутренние работы:

• До 5 месяцев с момента заключения договора — 5 баллов
• До 6 месяцев — 4 балла
• До 7 месяцев — 3 балла
• До 8 месяцев — 2 балла
• Иные условия — 1 балл.

Сроки предоставления гарантии качества: Срок гарантийных обязательств: общестроительные работы не менее 2 лет — 1 балл; усиление фундаментов и строительных конструкций, обследование строительных конструкций не менее 3 лет — 1 балл; каждый последующий предлагаемый срок предоставления гарантии качества оценивается в 1 балл. Максимальная оценка — 5 баллов. На комплектующее оборудование гарантийный срок устанавливается заводом-изготовителем

Оценка по критерию "Наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих специальностей" производится по следующим показателям:

1. опыт работы (количество завершенных аналогичных объектов за последние два года с отзывами о качестве и сроках выполнения работ, рекомендациями и благодарственными письмами, полученными данной организацией от заказчика и жителей за двухлетний период);

2. квалификация персонала (справка о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников, имеющих соответствующие допуски по конкретным видам деятельности, подтвержденные документально с приложением копий выписок из дипломов и других подтверждающих документов, и рабочих специальностей, копии трудовых книжек);

3. соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

4. участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года.

Победителем отбора признается:

На основании результатов оценки и сопоставления предложений подрядных организаций комиссией каждому предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. Победителями первого этапа признаются подрядные организации, чьим предложениям присвоены первый и второй номера, исходя из критериев оценки

Победителем отбора признается подрядная организация, которая предложила лучшие условия исполнения Договора в соответствии с критериями оценки предложений подрядных организаций и предложению которой присвоен первый номер. Минимальный срок предоставления гарантии качества работ три года.

Максимальные сроки выполнения работ:

— ул. Калинина,80А -30.08.2023

Перечень работ, являющихся предметом отбора:

В течение пяти рабочих дней после подписания протоколов ООО «ЭнергоАудитИнвест» заключает договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В срок не более семи календарных дней с даты принятия решения комиссией на сайте ООО «ЭнергоАудитИнвест» размещается информация о результатах отбора.

Максимальная цена договора, с учетом НДС, руб.

ул. Калинина 80А Усиление строительных конструкций многоквартирного жилого дома по ул Калинина 80А.

ЗАЯВКА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) для участия в отборе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Полное наименование подрядной организации

Сокращенное наименование подрядной организации

Дата регистрации (при создании до 01.07.2002)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (при создании после 01.07.2002)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код (ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Объемы выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда за двухлетний период

Предлагаемая цена (рублей)

Прошу рассмотреть заявку (предложение) для заключения договора на выполнение проектно – сметной документации, капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ______________________________________ на сумму _________________ рублей.

Соответствие подрядной организации требованиям, установленный Положением о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утверждённым распоряжением администрации города от 13.04.2010 № 6-гх, подтверждаю.

С условиями отбора ознакомлен и согласен.

Даю согласие на проверку и обработку данных, указанных в настоящем заявлении.

Даю своё согласие на публикацию (размещение) в официальном печатном издании, в любых средствах массовой информации или га сайте Заказчика извещения о проведении отбора, информации о себе в рамках проведения отбора на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подаваемой мной заявки, иной информации о себе, как об участнике отбора, связанной с отбором.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в отборе на предоставление субсидий, подтверждаю.

№ п/п Наименование документа Количество листов

_________________________________________ ____________________ _________________________________

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия инициалы)

«___» ______________ 20___г.

край. Красноярский, г. Красноярск, ул. им Героя Советского Союза М.А.Юшкова, д. 8В

Красноярский край, г Красноярскул им Героя Советского Союза М.А.Юшкова

По адресу дома

По названию УК ЖКХ

Например: Москва, ул. Вавилова 43 Воронеж УК Ленинского района

Единый Реестр Управляющих Компании России

Цель для улучшений:

Главный по дому:

Оставить отзыв / задать вопрос

Бесплатный доступ к закрытой информации, общению с соседями, принимайте участие в голосовании по дому, получайте извещения о всех событиях

Квартир на этаже:

Управляющая компания дома:

ИНН 2460241778, ОГРН 1122468059922

Написать жалобу на УК

Договор управления от 08 октября 2016г. Протокол общего собрания собственников от 08 октября 2016г.

Домом управляет с 25.11.2016

Тарифы на коммунальные услуги:

Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)

Тарифы взяты с официальных данных Управляющей компании, предоставляемых в открытом доступе. Сведения публикуются без изменений, возможно часть данных не обновлялась.

Отчёт о расходах УК:

Сведения о выполненых работах УК по содержанию, ремонту дома инженерных систем и благоустройства территории за год.

Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома

На собраниях принимаются важные решения по дому, принимайте участие в них!

Примеры темы: — Решение вопросов о сборах / тарифах — Благоустройство / улучшения — Проблемы дома / двора / парковки

Доступно после регистрации

1989 г. (35 лет)

Год ввода дома в эксплуатацию:

Серия, тип постройки здания:

Способ формирования ФКР:

На счете регионального оператора

Дом признан аварийным:

Кол-во этажей наибольшее:

Кол-во этажей наименьшее:

Общая площадь дома:

— жилых помещений:

— нежилых помещений:

Класс энергетической эффектив.:

Площадь зем. участка, входящего в состав общего имущества:

Парковка в границах участка:

Конструктивные и инженерные элементы:

Материал несущих стен:

Площадь подвала по полу:

Соответствует материалу стен

Мягкая (наплавляемая) крыша

Тип системы электроснабжения:

Количество вводов в МКД:

Тип системы теплоснабжения:

Тип системы горячего водоснаб.:

Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети

Тип системы холодного водоснаб.:

Тип системы водоотведения:

Тип системы газоснабжения:

Тип системы вентиляции:

Тип системы пожаротушения:

Тип системы водостоков:

Соседние дома в этом районе

В Красноярске наградили «администраторов чистоты»

Левобережный региональный оператор отметил 6 лучших дворников

«Красноярская рециклинговая компания» еще в прошлом году решила отмечать работу дворников

Активистки сразу двух домов на Карбышева, 10 и 12 наперебой расхваливают своего дворника.

— Вы знаете, он у нас весь двор в порядке содержит! Никогда не откажет цветы посадить, забор покрасить, — делится одна из них.

— Вот видите, у нас тут дорожка, по ней школьники в школу ходят, они видят, как у нас чисто стало, и перестали мусор кидать, — добавляет другая.

Сроилжон Ситдиков, но жители его зовут «наш Ромка», скромно стоит рядом и очень стесняется. Десять лет он убирает улицы, а вот звание «Народный дворник» заработал впервые.

— Я просто хочу, чтобы было красиво и всем хорошо. Зимой вот тяжело, лед долбить приходится, снег грести, но сейчас весна наступила, летом еще легче будет. Большое спасибо, что оценили мой труд, — поделился Сроилжон Ситдиков.

Он без устали благодарит всех, кто пришел его поздравить. И жителей домов, во дворах которых он наводит порядок, и представителей «Красноярской рециклинговой компании». Именно левобережный региональный оператор по обращению с ТКО еще в прошлом году решил отмечать работу лучших дворников своей технологической зоны.

В компании работают отзывчивые, исполнительные и трудолюбивые люди

— Мы решили в день работников ЖКХ отметить тех, кого не всегда замечают. Работу дворника видят только тогда, когда его нет. Когда становится грязно вокруг, тогда все начинают понимать, что что-то не так. От работы дворников во многом зависит чистота вокруг контейнерной площадки, что важно для нас и для жителей. Ответственность регоператора начинается с момента погрузки мусора в мусоровоз, а до контейнера еще нужно доехать, — рассказывает Юлия Комиссаренко, руководитель PR-направления «Красноярской рециклинговой компании».

Если в прошлом году «Красноярская рециклинговая компания» отметила пять лучших дворников левобережья Красноярска, то в этом году победителей уже шесть. Двух — Сроилжона Ситдикова от УК «Энергоаудитинвест» и Мусирманкула Норбаева от УК «Новопокровская» — выдвинули сами жители домов, после того как левобережный региональный оператор объявил конкурс в своих соцсетях, остальных выбирали экипажи мусоровозов, ежедневно выезжающих на маршруты.

От работы дворников, во многом, зависит чистота вокруг контейнерной площадки

— Работу «администраторов чистоты», как мы называем дворников, ценят наши жители. И здесь срабатывают сразу три фактора. Во-первых, у нас работают очень отзывчивые, исполнительные и трудолюбивые люди. Во-вторых, мы однажды приняли очень правильное решение и внедрили единые стандарты работы для всех наших сотрудников. Третье, тот факт, что управляющая компания и региональный оператор — это организации и сотрудники, которые любят, когда во дворах чисто и наведен порядок, — отметила заместитель директора по внешним коммуникациям группы компаний «Покровские ворота», Ксения Саргсян.

Также лучшие дворники работают в УК «Грандсервис», «ЖСК», «Континенталь» и «Холмсервис». Памятные подарки специалисты «Красноярской рециклинговой компании» вручили всем и пообещали, что и на следующий год обязательно отметят лучших из лучших работников чистоты.

Дворникам вручили памятные подарки

Профессия дворника берет свое начало в 1649 году — именно тогда вышел указ Алексея Михайловича Романова о городском благополучии. В то время работники городского хозяйства подчинялись пожарным службам, их называли «уличными». В 1669 году Петр Первый издал указ о соблюдении чистоты — и за выброс мусора на улицы и переулки людей начали наказывать. Тогда и появились дворники, а с 1870-х статус этой профессии повысился, и «хранители чистоты» стали подчиняться полицейским: у них даже были металлические бляхи с номерами, каждый дворник закреплялся за конкретным домом и помогал еще и его охране. В 2010 году в Зеленой Роще появился памятник женщине-дворнику «Петровне» работы скульптора Андрея Кияницына.

ООО «Красноярская рециклинговая компания», kras-tko.ru.